E-mail:
Пароль:
[Регистрация] [Вспомнить]

ОБЗОР ОБНОВЛЕНИЙ

  Август 2017  
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
« »
Новое сегодня:
новостей: 0
статей: 0
вопросов: 0
ответов: 0
комментариев:0

ВСЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ НОВОСТИ

Прокуратура признала сатирой клип группы "Ленинград" "В Питере - пить" | Клерк.Ру
Прокуратура Санкт-Петербурга признала клип группы "Ленинград" "В Питере - пить" соответствующим российскому законодательству....
читать далее...

Коллекторы хотят получить доступ к данным об оружии у должников | Клерк.Ру
Государственные инстанции откажут коллекторам в доступе к чувствительной информации о должниках: наличии оружия, ценного имущества...
читать далее...

Суд: декларация по УСН может быть с отрицательным налогом в случае возврата полученных авансов | Клерк.Ру
Интересное дело было рассмотрено в судах Поволжского округа....
читать далее...

Суды общей или особенной юрисдикции? Разный подход в определении подведомственности по спорам о ... | Клерк.Ру
Прежде чем обратиться с иском в суд, необходимо сначала определить: какой же суд – Арбитражный или суд общей юрисдикции – должен р...
читать далее...

все юридические новости

ОБЩЕНИЕ

Последний вопрос:
Ирина | Ростов-на-Дону |
Как часто союз потребителей может осуществлять проверки?...

Последний ответ:
Правовая гарантия
Здравствуйте! Такой вариант возможен. Заклю...

Последние комментарии:
Работа по совместительству
Работа по совместительству – явление достаточно частое, поскольку сегодня многие организации предлагают возможность подобного трудоустройства. подробней http://mosadvokat.org/o-rabote-po-sovmestitelstvu/
От: Игорь
Перейти к обсуждаемой статье

Бюджетный учет: Учет основных средств по новым правилам
как правильно присвоить инвентарные номера на этом сайте:http://mosadvokat.org/kak-prisvaivayutsya-inventarnye-nomera/ проверено мной!
От: Игорь
Перейти к обсуждаемой статье

Реклама:





06.01.2007

Договор подряда на выполнение работ по монтажу оборудования системы аудиодомофона

Прочее | Документы, формы, бланки
Версия для печати | Число просмотров: 24906

Источник:




                          Договор подряда

(на выполнение работ по монтажу оборудования системы аудиодомофона)

     
          г. Санкт-Петербург '___' ______________ 200_ г.

          
     _________________________________________ (указать наименование
организации), именуемое    в    дальнейшем   Подрядчик,    в    лице
___________________________  (указать  должность,  фамилию,  имя   и
отчество),   действующего   на   основании   ____________   (устава,
доверенности),          с         одной          стороны,          и
______________________________________     (указать     наименование
организации),   именуемое    в   дальнейшем    Заказчик,   в    лице
______________________________________ (указать должность,  фамилию,
имя и отчество),  действующего на основании ______________  (устава,
доверенности и  т.п.), с  другой стороны, а  вместе именуемые  далее
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
     
     
                        1. Предмет Договора

     1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу,
указанную в  п.1.2  настоящего   Договора,  и  сдать  ее   результат
Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и  оплатить
его.
     
     1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу:  выполнить
комплекс работ  по монтажу  и сервисному обслуживанию  в течение  12
месяцев  оборудования   системы  многоквартирного  аудиодомофона   с
консьержем для трех  подъездов жилого  дома, именуемую в  дальнейшем
'Работа'.
     
     Для выполнения указанных работ Заказчик обязуется  предоставить
в срок до '___' __________ 200__ г. необходимую проектную и  сметную
документацию,   технические    условия,   предоставить    Подрядчику
оборудование, инструменты, материалы.
     
     1.3. Работу Подрядчик выполняет  из своих материалов, на  своем
оборудовании и своими инструментами.
     
     1.4. Срок выполнения работ  с '____' ___________________  200__
г. до  '___' ________________  200__  г. Подрядчик  имеет право  (не
имеет права) выполнить работы досрочно.
     
     1.4.1. Работа  считается  выполненной  после  подписания   акта
приема-сдачи    Работы    Заказчиком    или    его    уполномоченным
представителем.
          
 
                   2. Права и обязанности Сторон
 
     2.1. Подрядчик обязан:
     
     2.1.1. Выполнить Работу с надлежащим качеством.
     
     2.1.2. Выполнить Работу  в срок, указанный  в п.1.4  настоящего
Договора.
     
     2.1.3. Передать результат Работы Заказчику.
     
     2.1.4. Безвозмездно  исправить  по  требованию  Заказчика   все
выявленные недостатки, если  в процессе выполнения Работы  Подрядчик
допустил  отступление  от  условий  Договора,  ухудшившее   качество
Работы, в течение __________ дней.
     
     2.1.5. Подрядчик обязан выполнить Работу лично.
     
     2.2. Подрядчик имеет право:
     
     2.2.1. При   неисполнении   Заказчиком   обязанности   оплатить
указанную в п.3  настоящего Договора цену  Подрядчик имеет право  на
удержание результата работ.
     
     2.3. Заказчик обязан:
     
     2.3.1. В течение  ________ дней после  получения от  Подрядчика
извещения об окончании Работы либо по истечении срока, указанного  в
п.1.4 настоящего Договора, осмотреть  и принять результат Работы,  а
при  обнаружении  отступлений  от  Договора,  ухудшающих   результат
Работы, или  иных недостатков  в Работе немедленно  заявить об  этом
Подрядчику.
     
     2.3.2. Оплатить Работу  по цене,  указанной в  п. 3  настоящего
Договора,  в течение  _______  дней  с момента  приемки  результатов
Работы.
     
     2.4. 3аказчик имеет право:
     
     2.4.1. Во  всякое  время  проверять  ход  и  качество   Работы,
выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
     
     2.4.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи
ему результата Работы, уплатив  Подрядчику часть установленной  цены
пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения  об
отказе Заказчика от исполнения Договора.
     
  
                3. Цена Договора и порядок расчетов
     
     3.1. Цена        настоящего        Договора         составляет:
_________________________ руб.
                           (сумма цифрами и прописью)
     
     3.2. Уплата Заказчиком Подрядчику цены Договора  осуществляется
путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в
настоящем Договоре.
     
     
                     4. Ответственность Сторон

     4.1. За нарушение  срока выполнения Работ,  указанного в  п.1.4
настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в  размере
____% от суммы Договора и пени из расчета ____% от суммы Договора за
каждый день просрочки.
     
     4.2. Меры   ответственности   Сторон,  не   предусмотренные   в
настоящем   Договоре,   применяются   в   соответствии   с   нормами
гражданского законодательства, действующего на территории России.
     
     4.3. Уплата  неустойки  не освобождает  Стороны  от  выполнения
лежащих на них обязательств или устранения нарушений.
     
     
                    5. Порядок разрешения споров

     5.1. Споры  и   разногласия,  которые   могут  возникнуть   при
исполнении  настоящего Договора,  будут  по возможности  разрешаться
путем переговоров между Сторонами.
     
     5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров
Стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры
досудебного урегулирования разногласий  передают их на  рассмотрение
Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
     
   
                    6. Заключительные положения

     6.1. Любые  изменения  и   дополнения  к  настоящему   Договору
действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме
и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Приложения
к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.
     
     6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на  русском
языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из
сторон находится один экземпляр настоящего Договора.
     
     
                Адреса и банковские реквизиты Сторон


+------------------+-----------------------------+---------------------------+
|                  |          Подрядчик          |         Заказчик          |
+------------------+-----------------------------+---------------------------+
| Адрес            |                             |                           |
+------------------+-----------------------------+---------------------------+
| ИНН              |                             |                           |
+------------------+-----------------------------+---------------------------+
| Р/счет           |                             |                           |
+------------------+-----------------------------+---------------------------+
| Банк             |                             |                           |
+------------------+-----------------------------+---------------------------+
| К/счет           |                             |                           |
+------------------+-----------------------------+---------------------------+
| БИК              |                             |                           |
+------------------+-----------------------------+---------------------------+
| ОКОНХ            |                             |                           |
+------------------+-----------------------------+---------------------------+
| ОКПО             |                             |                           |
+------------------+-----------------------------+---------------------------+
| Тел/факс         |                             |                           |
+------------------+-----------------------------+---------------------------+

Подрядчик:                       Заказчик:
_________ (____________)         __________ ( ____________ )

"___" ________ 200_ г.           "___" ________ 200_ г.
 
 М.П.                             М.П.
 





Оставить комментарий
Эту статью еще никто не комментировал. Вы можете быть первым!

Вместе с этой статьей люди читают

  • Если доверительный управляющий разместил средства на депозитном счете в банке
  • Microsoft не рекомендует браузер от Apple
  • Электронная промышленность в РФ находится в кризисе
  • «Распадский уголь» заплатит штраф антимонопольщикам
  • Банк24.ру увеличил активы
  • Новый перечень видов зарплаты для удержания алиментов
  • ВАС упростит процедуру наказания чиновников
  • Для возврата госпошлины не нужна заверенная копия судебного акта
  • Зачем нужна должностная инструкция
  • Результаты конкурса вакансий в ИФНС по Промышленному району г.Оренбурга
  • Общество и Политика WWW.KATALOG.CC
    Погода Санкт-Петербург - WebMeteo.ru
    ©Юридический портал
    LAWLINKS.RU
    2006-2013
     Rambler's Top100 Яндекс цитирования
    Юридический гид
    Санкт-Петербурга